Informacje o przetargu
Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” zlokalizowanego w m. Lublin, gm. Lublin, pow. lubelski. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację). Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części podano w SIWZ.
Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Adres: | ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE |
---|---|
Dane kontaktowe: | email: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl tel: +48 532032219 fax: +48 815310301 |
Dane postępowania
ID postępowania: | 2019/S 251-622134 | ||
---|---|---|---|
Data publikacji zamówienia: | 2019-12-31 | Termin składania wniosków: | 2020-02-20 |
Rodzaj zamówienia: | usługi | Tryb& postępowania [-]: | - nierozpoznany - |
Czas na realizację: | 663 dni | Wadium: | 24000 ZŁ |
Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 2 | Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | Informacja dostępna pod: | https://www.wody.gov.pl | |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
71313400-9 | Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne | |
71313410-2 | Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego | |
71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej | |
71350000-6 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne | |
71351900-2 | Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne | |
71352000-0 | Usługi badania podłoża | |
71354000-4 | Usługi sporządzania map | |
71355000-1 | Usługi pomiarowe | |
71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
---|---|---|
Przebudowa zapory czołowej zbiornika, przepompownia P-2, odbudowa ogroblowania wstecznego lewego oraz wstecznego prawego rzeki Bystrzyca | WTU sp. z o.o. Kraków | 598 272,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2020-05-04 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 71322000 71313400 71520000 71354000 71352000 71351900 71313410 71350000 71355000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 2 Kwota oferty w PLN: 1 196 544,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Przebudowa zapory czołowej zbiornika, przepompownia P-2, odbudowa ogroblowania wstecznego lewego oraz wstecznego prawego rzeki Bystrzyca | BIM Process sp. z o.o. Kraków | 598 272,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2020-05-04 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 71322000 71313400 71520000 71354000 71352000 71351900 71313410 71350000 71355000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 2 Kwota oferty w PLN: 1 196 544,00 zł Minimalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł Maksymalna złożona oferta: 1 196 544,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb. | WTU sp. z o.o. Kraków | 424 350,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2020-05-04 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 71322000 71313400 71520000 71354000 71352000 71351900 71313410 71350000 71355000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 2 Kwota oferty w PLN: 848 700,00 zł Minimalna złożona oferta: 848 700,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 848 700,00 zł Maksymalna złożona oferta: 848 700,00 zł | |
Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb. | BIM Process sp. z o.o. Kraków | 424 350,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2020-05-04 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 71322000 71313400 71520000 71354000 71352000 71351900 71313410 71350000 71355000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 2 Kwota oferty w PLN: 848 700,00 zł Minimalna złożona oferta: 848 700,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 848 700,00 zł Maksymalna złożona oferta: 848 700,00 zł | |
Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2019/S 251-622134
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Paryż
E-mail: ewa.paryz@wody.gov.pl
Tel.: +48 815310318
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl
Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-610
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Paryż
E-mail: ewa.paryz@wody.gov.pl
Tel.: +48 815310318
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” zlokalizowanego w m. Lublin, gm. Lublin, pow. lubelski. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację). Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części podano w SIWZ.
Przebudowa zapory czołowej zbiornika,przepompownia P-2, odbudowa ogroblowania wstecznego lewego oraz wstecznego prawego rzeki Bystrzyca.
m. Lublin, pow. Lublin
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” obejmujące następujące elementy:
1) Przebudowę zapory czołowe na dł. 573 mb wraz z jazem w km 32+900 rz. Bystrzyca oraz budową spustu dennego i przepławki dla ryb.
2) Odbudowa Przepompowni P-2 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, zlokalizowanej przy ogroblowaniu wstecznym lewym zbiornika głównego.
3) Odbudowa ogroblowania wstecznego lewego na długości 1,920 km wraz z ogroblowaniem wstecznym prawym brzegu rzeki Bystrzyca na długości 3,660 km.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje następujące elementy:
1) Dokumentację geodezyjną obejmującą:
a) mapę do celów projektowych w skali 1:1000,
b) profil podłużny zapory czołowej zbiornika oraz grobli lewej zbiornika z rowami opaskowymi w skali 1:100/1000;
c) przekroje poprzeczne zapory czołowej zbiornika, grobli lewej i rowów opaskowych w skali 1:100/100;
d) profil podłużny grobli prawej rzeki Bystrzyca w skali 1:100/2000;
e) przekroje poprzeczne grobli prawej rzeki Bystrzyca w skali 1:100/100;
f) inwentaryzację budowli.
2) Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
3) Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb odbudowy zbiornika (zapora czołowa, budowla spustowa, przepławka, grobla lewa zbiornika głównego oraz grobla wsteczna prawa rz. Bystrzyca).
4) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku terenów na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5) Projekt budowlany z podziałem na obiekty realizacyjne.
6) Projekt wykonawczy z podziałem na obiekty realizacyjne.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe), zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
8) Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą.
9) Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu.
10) Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z mapą ewidencyjną obejmującą teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i wypisami z ewidencji gruntów oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacją o braku takiego planu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) oraz z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
11) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego opracowania.
12) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
13) Inwentaryzacja drzew do wycięcia.
14) Przedmiar robót.
15) Kosztorys inwestorski.
16) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK).
17) Harmonogram realizacji robót.
18) Studium wykonalności (w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z perspektywą finansowania 2021–2027).
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację).
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 24 000 PLN (sł.dwadzieścia cztery tys. złotych).
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 oraz art. 29 ust. 3a P
Budowa zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb.
m.Lublin, pow.lublin
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” obejmujące "Budowę zbiornika wstępnego na powierzchni ok. 35 ha wraz z jazem i przepławką dla ryb”.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje następujące elementy:
1) Dokumentację geodezyjną obejmującą:
a) mapę do celów projektowych w skali 1:1000,
b) profil podłużny dla projektowanych grobli zbiornika wstępnego z rowami opaskowymi w skali 1:100/1000,
c) przekroje poprzeczne przez czaszę projektowanego zbiornika wstępnego z groblami i rowami opaskowymi w skali 1:100/100 wraz z elementami projektowymi, które mają być wykonane co 50 m i w miejscach charakterystycznych,
d) inwentaryzację budowli.
2) Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
3) Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb odbudowy zbiornika (zbiornik wstępny).
4) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
5) Projekt budowlany.
6) Projekt wykonawczy.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ogólna i szczegółowe), zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
8) Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą.
9) Instrukcja eksploatacji i utrzymania obiektu.
10) Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z mapą ewidencyjną obejmującą teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i wypisami z ewidencji gruntów oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacją o braku takiego planu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) oraz z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
11) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności jego opracowania.
12) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
13) Inwentaryzacja drzew do wycięcia.
14) Przedmiar robót.
15) Kosztorys inwestorski.
16) Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK).
17) Harmonogram realizacji robót.
18) Studium wykonalności (w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z perspektywą finansowania 2021–2027).
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację).
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 oraz art. 29 ust. 3a P
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1. Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
A) dla części 1 zamówienia dwie dokumentacje projektowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN,
B) dla części 2 zamówienia dwie dokumentacje projektowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 PLN.
Za usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących:
— odbudowy, rozbudowy, budowy zbiorników retencyjnych, obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (tj. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) o łącznej pojemności zbiornika powyżej 1 000 000 m3,
— odbudowy, rozbudowy, budowy budowli przeciwpowodziowych (tj. wałów p.powodziowych wraz z budowlami, pompowni ze zbiornikami wyrównawczymi).
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Wykonawca może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wartość tego zamówienia nie może być niższa niż suma minimalnych, wymaganych wartości brutto dla części na które Wykonawca składa ofertę. Np. Wykonawca składający ofertę na 1 i 2 część zamówienia może wykazać się zrealizowaniem jednego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 700 000 PLN.
2. Wykonawca winien dysponować:
a) co najmniej 2 osobami (autor projektu i sprawdzający), posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się, aby projektant i sprawdzający byli autorami co najmniej dwóch dokumentacji projektowych z zakresu odbudowy, rozbudowy, budowy zbiorników retencyjnych, obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (tj. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) o łącznej pojemności zbiornika powyżej 1 000 000 m3,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezjii kartografii w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. VI lub posiadającą inne odpowiadające ww.tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,
d) co najmniej 1 osobę o wykształceniu w kierunku technologii BIM.
1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty podano w SIWZ.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sekcja IV: Procedura
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, POLSKA, sala konferencyjna pok.25.
Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po odszyfrowaniu ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji zawartych w ofercie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
1. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art 24 ust. 5, pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, dotyczące tych podmiotów, w formie JEDZ.
4. Oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 222), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).
5. Na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa aktualne na dzień złożenia, następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
5.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.3. Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy.
5.4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
54.7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy;
5.8. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składanek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
1. Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, są określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i w pkt 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
Polska-Warszawa: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 028-065331
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 251-622134)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Paryż
E-mail: ewa.paryz@wody.gov.pl
Tel.: +48 815310318
Faks: +48 815310301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wody.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” zlokalizowanego w m. Lublin, gm. Lublin, pow. lubelski. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych (tj. decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację). Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części podano w SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Sekcja VII: Zmiany
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
A) dla części 1 zamówienia dwie dokumentacje projektowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN,
B) dla części 2 zamówienia dwie dokumentacje projektowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 PLN.
Za usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących:
— odbudowy, rozbudowy, budowy zbiorników retencyjnych, obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (tj. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) o łącznej pojemności zbiornika powyżej 1 000 000 m3,
— odbudowy, rozbudowy, budowy budowli przeciwpowodziowych (tj. wałów p.powodziowych wraz z budowlami, pompowni ze zbiornikami wyrównawczymi).
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Wykonawca może wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wartość tego zamówienia nie może być niższa niż suma minimalnych, wymaganych wartości brutto dla części na które Wykonawca składa ofertę. Np. Wykonawca składający ofertę na 1 i 2 część zamówienia może wykazać się zrealizowaniem jednego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 700 000 PLN.
2. Wykonawca winien dysponować:
a) co najmniej 2 osobami (autor projektu i sprawdzający), posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się, aby projektant i sprawdzający byli autorami co najmniej dwóch dokumentacji projektowych z zakresu odbudowy, rozbudowy, budowy zbiorników retencyjnych, obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (tj. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) o łącznej pojemności zbiornika powyżej 1 000 000 m3,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezjii kartografii w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. VI lub posiadającą inne odpowiadające ww.tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,
d) co najmniej 1 osobę o wykształceniu w kierunku technologii BIM.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) dla części 1 zamówienia dwie dokumentacje projektowe (projekty budowlane lub projekty wykonawcze – zakończone i odebrane), odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN. Za usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia dla części 1 zamówienia zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowych (projekty budowlane lub projekty wykonawcze – zakończone i odebrane),dotyczących odbudowy, rozbudowy lub budowy budowli hydrotechnicznych zaliczanych do co najmniej II klasy;
b) dla części 2 zamówienia 2 dokumentacje projektowe (projekty budowlane lub projekty wykonawcze – zakończone i odebrane) odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 PLN. Za usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia dla części 2 zamówienia, zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowych (projekty budowlane lub projekty wykonawcze – zakończone i odebrane),dotyczących odbudowy, rozbudowy lub budowy zbiorników retencyjnych lub obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi o pojemności zbiornika nie mniejszej niż 500 000 m3;
2) Wykonawca winien dysponować:
a) co najmniej 2 osobami (autor projektu i sprawdzający), posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.4.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się, aby projektant i sprawdzający byli autorami co najmniej 2 dokumentacji projektowych z zakresu odbudowy, rozbudowy, budowy zbiorników retencyjnych, obiektów powierzchniowych ochrony powodziowej (np. polderów) wraz z budowlami hydrotechnicznymi (tj. zapora czołowa, budowle wpustowo-upustowe) o pojemności zbiornika co najmniej 500 000 m3.
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych;
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kat. VI lub posiadającą inne odpowiadające ww. tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień;
d) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w wykorzystaniu technologii BIM.